当事人对工程价款存在争议,既未达成结算协议,也无法采取其他方式确定工程款的,法院可以根据当事人的申请委托有司法鉴定资质的工程造价鉴定机构对工程造价进行鉴定;当事人双方均不申请鉴定的,法院应当予以释明,经释明后对鉴定项负有举证责任的一方仍不申请鉴定的,应承担举证不能的不利后果。
鉴定过程中,一方当事人无正当理由在规定期限内拒绝提交鉴定材料或拒不配合,导致鉴定无法进行,经法院释明不利后果后,其仍拒绝提交或拒不配合的,应承担举证不能的不利后果。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第十四条
关于建设工程造价纠纷有什么规定
法律咖
人气:6.46K
猜你喜欢
- 1工程造价经济纠纷鉴定
- 2相关法律怎么规定的?|民事起诉状建设工程合同纠纷怎么处理呢
- 3福建省建设工程造价管理办法
- 4建设工程施工合同纠纷的管辖规定
- 5建筑工程造价信息管理规定有哪些?
- 6关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释
- 7工程造价纠纷鉴定有哪些问题?
- 8关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律条文
- 9建设工程承包人抵押权关于法定抵押权的规定有什么
- 10安徽省审理建设工程施工合同纠纷属于民事纠纷吗?
- 11与江苏省关于建设工程质量事故规定相关的条例有哪些?
- 12关于建设工程转分包纠纷的法律分析
- 13建设工程施工合同纠纷有什么特点
- 14建设工程固定总价纠纷处理与结算方式是怎样的
- 15工程造价纠纷怎么有效避免?
最近更新
- 1建设工程工期的相关规定是什么?
- 2建设工程造价咨询服务怎么收费
- 3建设工程结算纠纷的原因有什么
- 4怎么避免工程造价纠纷
- 5工程造价是干什么的?
- 6建设工程纠纷停工造成的误工费如何计算?
- 7案由规定建设工程施工合同纠纷应该怎么解决?
- 8工程造价经济纠纷的鉴定
- 9走进幸“孕”工程的建设者
- 10工程造价是什么
- 11工程造价是什么 什么是工程造价
- 12建筑工程造价管理条例的规定有哪些?
- 13合同纠纷之工程造价纠纷该如何避免
- 14建设工程造价合同
- 15建筑工程纠纷司法解释的相关规定有哪些
- 16法院工程造价纠纷处理方式包括什么?
- 17什么是建设工程内部承包合同纠纷、挂靠纠纷
- 18建设工程造价与合同
- 19济南建设工程纠纷律师解决纠纷的途径是什么
- 20建设工程施工合同纠纷的诉讼管辖规定是怎样
更多推荐